建设工程施工合同纠纷 （2018）桂10民终1162号
裁判要旨
原告与被告广西新桂路桥建筑工程有限公司于2009年8月18日签订的《合同协议书》和2011年7月4日签订的《田东平光至田阳那恒三级公路田阳段№2合同补充协议》是双方当事人真实意思表示，应为合法有效，受法律保护，双方当事人均应按照约定履行各自的义务。合同约定涉案工程工期为12个月，本案的开工日期是2009年7月20日，被告广西新桂路桥建筑工程有限公司应于2010年7月20日前完工。但涉案工程实际完工时间是2012年12月26日均超出了上述合同约定和要求时间。由于被告广西新桂路桥建筑工程有限公司未能举证证明因工程设计图纸变更而引起工期延期的联系单和其他证据证明工程合理延期，被告广西新桂路桥建筑工程有限公司未按照约定期限完成工程的行为确属违约行为，依法应当承担相应的违约责任。《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年，法律另有规定的除外。”本案中，涉案工程的实际完工时间是2012年12月26日，原告在《期中支付证书第12期》上签证认可的时间是2013年8月21日，其应当自2013年8月21日起知道其民事权利被侵害，其未提供证据证明诉讼时效应
摘要
田阳县交通运输局、广西新桂路桥建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
广西壮族自治区百色市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂10民终1162号 上诉人（原审原告）田阳县交通运输局。住所地：田阳县田州镇解放东路**。统一社会信用代码114510210079910546。 法定代表人是杨业，局长。 委托诉讼代理人廖忠诚，广西阳升律师事务所律。 被上诉人（原审被告）广西新桂路桥建筑工程有限公司。住所地：广西壮族自治区武宣县武宣镇城东路（新路桥头东）缘江商住中……