建设工程合同纠纷 （2016）鲁01民终5972号

超期费过高调整到30万元也是错误的。另外，因对《龙湖安乐租赁超期费用核算表》进行司法鉴定，因天安脚手架公司主张的超期费不成立，由此产生的鉴定费11300元应当由天安脚手架公司承担。2.一审判决郎泽劳务公司按照同期银行贷款利率的四倍支付所欠工程款违约金不当，本案应按同期银行贷款利率计算逾期支付工程款的违约金。3.郎泽劳务公司反诉请求天安脚手架公司赔偿停工损失627300元，应予支持。郎泽劳务公司在一审中提交了天安脚手架公司的工地代表郭振德签署的《工作联系单》及赔偿施工人员的工程结算单、付款凭证等证据，能够证明施工期间因天安脚手架公司的原因导致停工，造成停工损失费627300元应由天安脚手架公司承担。天津市天鼎物证司法鉴定所宁夏分所虽对部分《工作联系单》进行了鉴定，但该鉴定意见因无任何检验参数、不具有科学性，不能作为认定本案的依据。一审法院不能对该鉴定意见予以采信，由此产生的鉴定费也应由天安脚手架公司承担。天安脚手架公司辩称，一审判决事实清楚，证据确凿，适用法律正确，应予维持。1.合同约定的工程款费用是按照单价乘以平方数来计算的，超期费用是合同履行期限之外因郎泽劳务公司原因给天安脚手架公司

超期费过高调整到30万元也是错误的。另外，因对《龙湖安乐租赁超期费用核算表》进行司法鉴定，因天安脚手架公司主张的超期费不成立，由此产生的鉴定费11300元应当由天安脚手架公司承担。2.一审判决郎泽劳务公司按照同期银行贷款利率的四倍支付所欠工程款违约金不当，本案应按同期银行贷款利率计算逾期支付工程款的违约金。3.郎泽劳务公司反诉请求天安脚手架公司赔偿停工损失627300元，应予支持。郎泽劳务公司在一审中提交了天安脚手架公司的工地代表郭振德签署的《工作联系单》及赔偿施工人员的工程结算单、付款凭证等证据，能够证明施工期间因天安脚手架公司的原因导致停工，造成停工损失费627300元应由天安脚手架公司承

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁01民终5972号上诉人（原审被告、反诉原告）：青岛郎泽建筑劳务有限公司，住所地青岛市。法定代表人：谢生义，总经理。委托诉讼代理人：张远功，山东星鼎律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：山东天安脚手架工程有限公司，住所地济南市。法定代表人：裴孝华，总经理。委托诉讼代理人：郭绍丰，山东博睿（淄博）律师事务所律师。上诉人青岛郎泽建筑劳务……