装饰装修合同纠纷 （2019）云29民终306号

原告安徽安固美建筑装饰工程有限公司与被告云南利荣酒店管理有限公司签订的《建设工程施工合同》，系双方真实意思表示，合同内容不违反法律或行政法规的强制性规定，属有效合同。该合同属于装饰装修合同。在合同履行过程中,原告已按照约定完成了其中样板房装饰工程的70%，在原审审理过程中被告虽申请对原告实际完成的工程量及价款进行司法鉴定，但因被告方不能配合鉴定人员进行实地勘验，导致鉴定被退回。故对于被告应付款数额，根据监理方的签证，应确认原告方完成的装饰工程造价为566068.04元，对于原告完成的装修工程虽无被告的验收手续，但因被告未能按约定支付进度款，造成原告停工，责任在被告，根据《建设工程施工合同》专用条款44.2、44.6的约定，原告有权要求解除合同和由被告支付相应的工程价款。对于被告应付工程金额的问题，虽然双方签订的《建设工程施工合同》专用条款27.3的约定样板间的付款方式为承包人做到样板间工程总量的70%时，发包人支付承包人50%的款项，但现原告主张解除双方订立的《建设工程施工合同》，在合同解除后，被告应向原告支付工程总量的70%的全部工程款566068.04元。关于原告主张的要求被告退还

原告安徽安固美建筑装饰工程有限公司与被告云南利荣酒店管理有限公司签订的《建设工程施工合同》，系双方真实意思表示，合同内容不违反法律或行政法规的强制性规定，属有效合同。该合同属于装饰装修合同。在合同履行过程中,原告已按照约定完成了其中样板房装饰工程的70%，在原审审理过程中被告虽申请对原告实际完成的工程量及价款进行司法鉴定，但因被告方不能配合鉴定人员进行实地勘验，导致鉴定被退回。故对于被告应付款数额，根据监理方的签证，应确认原告方完成的装饰工程造价为566068.04元，对于原告完成的装修工程虽无被告的验收手续，但因被告未能按约定支付进度款，造成原告停工，责任在被告，根据《建设工程施工合同》专用

云南省大理白族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2019）云29民终306号上诉人（原审被告）：云南利荣酒店管理有限公司，住所云南省昆明市盘龙区东风东路**建工大楼**（现为云南省景洪市万达****），统一社会信用代码91530103346599372K。法定代表人：苏小元，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：崔岫昆，北京盈科（昆明）律师事务所律师，特别授权代理。被上诉人（原审原告）：安徽安固美……