房屋租赁合同纠纷 (2018)粤01民终7789号

案号
(2018)粤01民终7789号
法院
广东省广州市中级人民法院
案由
房屋租赁合同纠纷
年份
2018
地域
广东省广州市
裁判日期
2018-05-28

裁判要旨

本案系房屋租赁合同引起的诉讼纠纷,房屋租赁是指出租人将租赁物交付承租人使用、收益,并收取一定数额租金的法律行为。厚基物业公司与艾美网络公司于2015年12月7日签订的《租赁合同》主体适格,是双方当事人的真实意思表示,内容没有违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效,对双方当事人均具有法律约束力,双方均应严格遵照履行。根据合同约定,涉讼物业交付标准为毛坯交付,包括公共区域装修及设备标准(首层大堂、走廊、电梯间、封闭楼梯间等)及办公区域交楼标准,厚基物业公司须在2016年6月30日前将写字楼交付艾美网络公司使用,如不可抗力原因导致延期交楼,艾美网络公司允许厚基物业公司交楼时间延长两个月。厚基物业公司称其于2016年9月29日向艾美网络公司寄发《收楼知会函》通知办理相关收楼手续,当时涉讼物业已经符合合同约定的毛坯交付标准,但艾美网络公司经多次催办均未依约办理收楼手续违反了合同约定,要求解除双方签订的《租赁合同》。根据一审庭审中双方的陈述,涉讼物业所在办公楼工程于2017年6月28日经广州市番禺区住房和建设局竣工验收通过,并出具《竣工验收备案表》,即厚基物业公司在2016年9月29日向艾美网络

摘要

广州市厚基物业管理有限公司、广州艾美网络科技有限公司房屋租赁合同纠纷二审民事判决书 房屋租赁合同纠纷

正文(节选)

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)粤01民终7789号上诉人(原审原告):广州市厚基物业管理有限公司,住所地广州市番禺区天龙街兴盛大街自编98号101。法定代表人:喻敏峰,该公司董事长。委托诉讼代理人:陈志敏,广东金本色律师事务所律师。委托诉讼代理人:叶慧琳,广东金本色律师事务所律师。被上诉人(原审被告):广州艾美网络科技有限公司,住所地广州市海珠区昌岗中路238号2502-2……