建设工程施工合同纠纷 （2019）皖0102民初1883号
裁判要旨
鑫城公司与江苏一建、正亚公司签订的《建设工程施工合同》系通过招投标程序订立，江苏一建缴纳了1500000元投标保证金、提供了投标文件，故其辩解的对招投标不知情、从未参与案涉工程与事实不符，不予采信，建设工程施工合同合法有效，各方均应按合同约定履行。 2015年8月7日，江苏一建、正亚公司因资金问题无法继续履行合同，申请解除施工合同，鑫城公司亦同意解除，故施工合同于2015年8月7日解除。 按照合同约定案涉工程应于2013年12月30日竣工，现江苏一建、正亚公司因其自身原因延误工期构成违约，鑫城公司按照合同约定主张按合同价款的4%计算违约金即6205807.52元符合法律规定，应予支持。 原告主张的未达到施工质量安全标准违约金1241161.5元，无合同及法律依据，不予支持。 两被告施工的工程存在质量问题需要维修，原告提供的证据证明其通过招投标委托第三方维修维修费为1900000元，该费用应由两被告承担。 依据建设工程施工合同约定，施工期间的电费应由承包人支付，故对原告垫付的施工合同解除前即2015年8月前的电费795706.23元，两被告应予支付。 案涉建设工程施工合同已于2015年8
摘要
合肥鑫城国有资产经营有限公司与江苏省第一建筑安装集团股份有限公司、安徽正亚建筑安装有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省合肥市瑶海区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)皖0102民初1883号 原告：合肥鑫城国有资产经营有限公司，住安徽省合肥市新站区工业物流园**团****综合楼，统一社会信用代码91340100740859347C。 法定代表人：朱祥梅，公司董事长。 委托诉讼代理人：王文刚，安徽天禾律师事务所律师。 委托诉讼代理人：周睿，安徽天禾律师事务所律师。 被告：江苏省第一建筑安装集团股……