建设工程合同纠纷 （2013）驻民一初字第57号

驻马店市妇女联合会经驻马店市人民政府和驻马店市发展和改革委员会批准立项，筹建驻马店市妇女儿童教育活动中心。经与万基公司协商，签订合作建设驻马店市妇女儿童教育活动中心合同及补充合同。双方签订的合作建设合同及补充合同不违反法律规定，系双方的真实意思表示，该合作建设合同及补充合同有效。因双方合作建设的地下人防工程部分万基公司拥有独立产权，地上妇女儿童教育活动中心驻马店市妇女联合会拥有独立产权，万基公司和驻马店市妇女联合会对工程分别进行招标。对地下人防工程和地上妇女儿童教育活动中心工程，均由广东省茂名市电白建筑工程总公司中标并由万基公司和驻马店市妇女联合会分别与广东省茂名市电白建筑工程总公司签订了建设工程施工合同。施工合同明确约定了竣工日期，万基公司发包的地下人防工程竣工日期为2010年1月10日。但在建设工程施工合同签订后，广东省茂名市电白建筑工程总公司进场施工人员不足，机械设备达不到技术要求，组织领导不力，管理混乱，施工质量存在问题，工程进度缓慢。为此，工程监理公司、驻马店市建设工程质量监督站、驻马店市妇女联合会多次向施工单位及业主万基公司提出书面通知和整改意见，但广东省茂名市电白建筑工程

驻马店市妇女联合会经驻马店市人民政府和驻马店市发展和改革委员会批准立项，筹建驻马店市妇女儿童教育活动中心。经与万基公司协商，签订合作建设驻马店市妇女儿童教育活动中心合同及补充合同。双方签订的合作建设合同及补充合同不违反法律规定，系双方的真实意思表示，该合作建设合同及补充合同有效。因双方合作建设的地下人防工程部分万基公司拥有独立产权，地上妇女儿童教育活动中心驻马店市妇女联合会拥有独立产权，万基公司和驻马店市妇女联合会对工程分别进行招标。对地下人防工程和地上妇女儿童教育活动中心工程，均由广东省茂名市电白建筑工程总公司中标并由万基公司和驻马店市妇女联合会分别与广东省茂名市电白建筑工程总公司签订了建设

河南省驻马店市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）驻民一初字第57号原告（反诉被告）驻马店市万基房地产开发有限公司。法定代表人张培育，该公司董事长。委托代理人梁绍，该公司经理。委托代理人赵建成，北京市华联律师事务所郑州分所律师。被告（反诉原告）驻马店市妇女联合会。法定代表人李桂霞，该妇女联合会主席。委托代理人陈海军，该妇女联合会部长。委托代理人安玉兰，河南驿城律师事务所律师。原告（反诉被告）……