建设工程施工合同纠纷 （2019）内0502民初533号
裁判要旨
原、被告签订的《建筑工程发包合同》依法成立并有效，双方应按照合同约定全面履行自己的义务。 合同中约定涉案工程应于2016年10月1日全部竣工验收合格并交付原告，但该工程于2017年5月5日才交付使用且至今未经竣工验收，被告未提供证据证明发生工期顺延的正当理由，故被告应承担逾期交工违约责任。 合同约定逾期交工违约金每天按合同约定进度工程造价总额的千分之一计算，对于该计算标准，原告不主张调整，被告未抗辩，故被告应按合同约定给付逾期交工违约金。 经核算，按原告主张的违约天数即2016年10月2日（逾期交工日）至2017年5月4日（工程实际交付日）计算，违约金数额为7114027.50元〔合同约定工程造价款33088500元（1900元×17415平方米）×1‰×215天〕。 被告经合法传唤未到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证和抗辩等诉讼权利，应承担相应法律后果，本院依法缺席审理并根据查明事实作出判决。 综上所述，原告的诉讼请求成立，应予支持。 依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一
摘要
通辽市西部城乡置业有限公司与通辽市哲一建建筑工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）内0502民初533号 原告：通辽市西部城乡置业有限公司，住所地：内蒙古通辽经济技术开发区。 法定代表人：王丽玲，该公司董事长。 委托诉讼代理人：杨凤兰，北京市道成（通辽）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙嘉悦，北京市道成（通辽）律师事务所律师。 被告：通辽市哲一建建筑工程有限责任公司，住所地：内蒙古通辽市科尔沁区。 ……