建设工程施工合同纠纷 （2017）苏01民终9876号
裁判要旨
祖观劳务公司没有建设工程施工资质，其与北科欧远公司签订的建设工程施工合同无效。但祖观劳务公司提供的工序报验申请表等证据，可以证实祖观劳务公司已按合同约定完成了相应的氨区设备和管路安装工程并已合格，祖观劳务公司要求北科欧远公司支付相应的工程进度款984000元，法院予以支持；双方在《脱硝、氨区施工补充协议》中约定的机务签证费520000元支付时间为“在氨区压力试验后，由北科欧远公司随工程款一并支付”，故对祖观劳务公司要求北科欧远公司支付机务签证费法院亦予以支持。因双方在合同中约定支付工程进度款的条件为“以设备和氨区管路水压试验合格为前提，……，发包人在收到发票后支付30%的进度款”，故祖观劳务公司主张的逾期付款利息应自2017年2月24日起至2017年7月17日止；对北科欧远公司主张的氨区检测费用5700元由祖观劳务公司负担应予抵扣的观点，因北科欧远公司未提供其已实际支付检测费用的证据，本案暂不作处理，双方可待最终结算时予以处理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第五十八条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条的
摘要
南京祖观劳务有限公司与北京北科欧远科技有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏01民终9876号上诉人（原审被告）：北京北科欧远科技有限公司，住所地北京市海淀区学院路30号科大天工大厦17层01－02、10－15室。法定代表人：刘现卓，该公司董事长。委托诉讼代理人：侯普文，男，系该公司职员，住山西省太原市尖草坪区。委托诉讼代理人：安宁，女，系该公司职员，住山西省临汾市尧都区。被上诉人（原审原告）：南京祖观劳务有限公司，……