建设工程合同纠纷 （2014）红中民三终字第141号

证据1、2011年11月2日金平金水河镇信义铜选厂有限公司在债权债务清理时，仍对债务认可。被上诉人于2013年5月到金平县金水河镇人民政府就双方的纠纷进行反映，均导致诉讼时效中断。且原股东之一云南易融投资有限公司说明被上诉人一直在主张债权。故对该证据予以采信。证据2、不能证实被上诉人的证明目的，不予采信。证据3、与本案无关联性，不予认定。二审中，经本院征询双方当事人对一审判决认定事实的意见，上诉人金平金水河镇信义铜选厂有限公司对“原告按合同约定要求完成了对工程量的进度义务，按进度完成工程质量，被告对工程质量进行了验收结算。但被告从2008年3月1日至2O08年6月16日止共计4个月均未按进度支付原告工程劳务工资，导致原告被迫停工，给原告造成了经济损失：从2008年3月1日至6月16日止欠原告劳务工程款361755.71元；2O08年5月14日收原告风险保证金1OOO00元；扣除被告已支付原告生活费13OO00元及人工工资14493元，被告尚欠原告人民币317262.71元”有异议，认为没有事实依据，对其他无异议。并且认为原审遗漏“根据双方验收的工程量、认定的矿石晶位和实际过磅重量出去水

证据1、2011年11月2日金平金水河镇信义铜选厂有限公司在债权债务清理时，仍对债务认可。被上诉人于2013年5月到金平县金水河镇人民政府就双方的纠纷进行反映，均导致诉讼时效中断。且原股东之一云南易融投资有限公司说明被上诉人一直在主张债权。故对该证据予以采信。证据2、不能证实被上诉人的证明目的，不予采信。证据3、与本案无关联性，不予认定。二审中，经本院征询双方当事人对一审判决认定事实的意见，上诉人金平金水河镇信义铜选厂有限公司对“原告按合同约定要求完成了对工程量的进度义务，按进度完成工程质量，被告对工程质量进行了验收结算。但被告从2008年3月1日至2O08年6月16日止共计4个月均未按进度支

云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2014）红中民三终字第141号上诉人（原审被告）金平金水河镇信义铜选厂有限公司。住所地：金平县金水河镇***号。法定代表人刘如发，总经理。委托代理人王云飞，云南红河谷律师事务所律师。被上诉人（原审原告）杨本清，男，1964年9月2日生，汉族，农民。委托代理人赵坤，金平县金剑法律服务所法律工作者。委托代理人袁宫平，金平县金剑法律服务所法律工……