建设工程合同纠纷 （2017）吉07民终1875号
裁判要旨
双方签订有建设施工工程合同，且该合同合法有效，双方应该依照合同约定诚信履约。2013年9月29日该工程已验收合格并出具工程验收单，因此松原市鑫巢房地产开发有限公司应于2014年10月9日（工程质量保证金预留期满后）前将该笔工程质量保证金予以返还。因逾期返还应按照法律规定给付逾期履行利息。哈尔滨凯程世纪建筑安装工程有限公司要求给付增加的工程量的工程费、大门设计费用、施工中因停工产生误工费三项请求仅凭未经双方确认的单方签证不能证实其主张，同时增加的工程施工合同是哈尔滨凯程世纪建筑安装工程有限公司与其他诉讼主体所签订，因而上述诉求本院不予采信。综上所述，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、《最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第九十条的规定，判决如下：一、松原市鑫巢房地产开发有限公司于本判决生效后十日内返还哈尔滨凯程世纪建筑安装工程有限公司质量保证金124672.65元，并自2014年10月9日起至给付之日止按照中国人民银行公布同期同类贷款利率给付逾期利息。二、驳回哈尔滨凯程世纪
摘要
哈尔滨凯程世纪建筑安装工程有限公司与松原市鑫巢房地产开发有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
吉林省松原市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）吉07民终1875号上诉人（原审原告）：哈尔滨凯程世纪建筑安装工程有限公司，住所地黑龙江省哈尔滨市道外区。法定代表人：李志坚，系该公司经理。诉讼委托代理人：邢美雯，黑龙江恒金律师事务所。被上诉人（原审被告）：松原市鑫巢房地产开发有限公司。法定代表人：吕梦南，系该公司经理。委托代理人：孙德福，男，汉族，1971年11月22日生，住松原市宁江区沿江……