建设工程施工合同纠纷 （2018）豫03民终2687号
裁判要旨
依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。格盛德公司、河阳公司双方签订的《洛宁盛德国际7#、8#、9#楼建筑安装工程施工合同》，在格盛德公司收到河阳公司向其发出的《律师函》函告解除双方签订的《洛宁盛德国际7#、8#、9#楼建筑安装工程施工合同》时，双方的合同已经解除。河阳公司要求格盛德公司支付剩余工程款以及利息的诉讼请求，合法合理部分，予以支持。根据格盛德公司确认《工程进度付款申请表》和《确认单》，其应支付给河阳公司的工程款合计15951359.88元，扣除已支付的4600000元，格盛德公司应支付剩余工程款11351359.88元，并承担从确定付款次日即2015年1月9日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际给付之日止的利息。河阳公司在起诉状中称“该项目工程的报建手续存在问题，并于2014年11月7日被政府部门责令停工，但经格盛德公司的协调，河阳公司承包的7#、8#、9#楼于2014年12月底全部封顶”，河阳公司明知该项目工程的报建手续存在问题，现河阳公司要求格盛德公司支付经济损失、管理费等费用，理由不足，不予支持。格盛德公司辩称，其公司已向河阳公司支付工程款6952060元，其
摘要
洛阳格盛德房地产开发有限公司、洛阳市河阳建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫03民终2687号上诉人（原审被告）：洛阳格盛德房地产开发有限公司，住所地：洛阳市洛宁县永宁大道建设路。法定代表人：秦小萍，董事长。委托诉讼代理人：穆宇涵，河南魏征律师事务所律师。委托诉讼代理人：曲洪波，该公司员工。被上诉人（原审原告）：洛阳市河阳建设工程有限公司，住所地：洛阳市涧西区世纪华阳52号楼18层。法定代表人：刘贯红，经理。委托诉讼……