装饰装修合同纠纷 （2021）豫01民终1560号

启创公司与弘驰公司签订《建筑装饰工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，且内容不违反国家相关法律法规，合法有效。各方当事人均应按照合同约定行使权利、履行义务。弘驰公司已经依约对涉案工程进行了施工，其有权就已完成的工程量要求启创公司支付相应的工程款。本案中，因启创公司未按照约定支付工程款，涉案工程自2018年11月20日开始停工至今，致使合同目的无法实现，且启创公司、王应强认为权利义务由裕祥公司行使，对于解除涉案合同其没有异议，故弘驰公司请求解除其与启创公司签订的《建筑装饰工程施工合同》，于法有据，原审法院予以支持。“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”根据河南华豫正大工程咨询有限公司作出豫华基鉴字（2020）第77号鉴定意见书，涉案工程中原告已完工部分的工程的价款鉴定结果为565097.23元，争议部分金额为123886.41元（包含涉案工程中原告已完工部分的工程争议部分86944.33元、原吊顶龙骨拆除14582.4元、垃圾清运22359.68元），结合当事人陈述、证人证言、王应强出具的

启创公司与弘驰公司签订《建筑装饰工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，且内容不违反国家相关法律法规，合法有效。各方当事人均应按照合同约定行使权利、履行义务。弘驰公司已经依约对涉案工程进行了施工，其有权就已完成的工程量要求启创公司支付相应的工程款。本案中，因启创公司未按照约定支付工程款，涉案工程自2018年11月20日开始停工至今，致使合同目的无法实现，且启创公司、王应强认为权利义务由裕祥公司行使，对于解除涉案合同其没有异议，故弘驰公司请求解除其与启创公司签订的《建筑装饰工程施工合同》，于法有据，原审法院予以支持。“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫01民终1560号上诉人（原审被告）：北京启创时代电子商务有限公司，住所地北京市石景山区实兴大街**院**楼****。法定代表人：王应强，该公司总经理。上诉人（原审被告）：王应强，男，1977年11月15日出生，汉族，住河南省偃师市。以上二上诉人共同委托诉讼代理人：时人伟，河南信心律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河南弘驰建筑装饰工程有限……