建设工程施工合同纠纷 （2018）辽01民终1113号
裁判要旨
七龙公司与紫澜门公司签订的《六层屋面改造合同》及补充协议系双方当事人真实的意思表示，且不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应自觉按照合同约定履行。关于本诉部分七龙公司诉请解除与紫澜门公司签订的《六层屋面改造合同》并要紫澜门公司给付工程款的问题。关于涉案工程，七龙公司已经实际进场施工，且已完成大部分工程，虽其中途撤场，但依据现有证据，可以认定，其撤场的原因系因为双方就涉案工程的增量及设计变更问题，未形成一致意见，七龙公司要求与紫澜门公司签订补充协议，并要求其进一步支付工程款，系其作为施工方对自身权益的保护，七龙公司该撤场行为并无明显不当，现与涉案工程有关的整体装修工程均处于停工状态，该停工状态与七龙公司撤场行为本身亦无关联，再结合紫澜门公司在庭审中明确表示同意解除与七龙公司签订的《六层屋面改造合同》，并同意据实给付七龙公司工程款，故对七龙公司的该两项诉讼请求，一审法院予以支持。关于工程款的数额，应以兴宏公司出具的《造价鉴定报告书》及《关于辽展紫澜酒店改造工程复议说明》载明的鉴定结论为准，即涉案工程，七龙公司所施工的工程造价为2865214.25元，扣除紫澜门公司已给付的工程
摘要
上诉人沈阳辽展紫澜门酒店管理有限公司与被上诉人沈阳七龙建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽01民终1113号上诉人（原审被告、反诉原告）：沈阳辽展紫澜门酒店管理有限公司，住所地沈阳市和平区文化路19号（0720）。法定代表人：王祥久，该公司总经理。委托诉讼代理人：李弘熙，男，1978年9月21日出生，朝鲜族，该公司员工。被上诉人（原审原告、反诉被告）：沈阳七龙建设工程有限公司，住所地沈阳市沈河区北站路146号（1-22-15）。法……