建设工程合同纠纷 （2016）晋09民终724号

国基建设集团有限公司承包了豪德原平分公司新建原平豪德汇通文化商贸物流园区第一期建设3#、4#楼工程。郭树梅为国基建设集团有限公司在新建原平豪德汇通文化商贸物流项目部的负责人。来显飞与郭树梅签订的一份《建设工程施工劳务承包合同》，该行为应视为郭树梅的职务行为，且工程款、工人工资的支付也是由项目部直接付给来显飞，故国基建设集团有限公司应支付来显飞拖欠工程款，被告郭树梅不再承担清偿责任。被告国基建设集团有限公司、郭树梅辩称工程没有经过验收，不予给付来显飞工程款。郭树梅与来显飞在2014年8月16日签订的协议书中第三条，明确验收后进行工程结算，2015年1月24日郭树梅作为项目部负责人为来显飞出具了工程结算单，认可应再支付来显飞款1136342元，并将保修金修改为50000元，来显飞也在结算单上签字确认，双方认可来显飞所施工工程竣工，被告出具结算单的行为应是同意支付工程款的行为，原审法院认定国基建设集团有限公司应给付来显飞拖欠工程款1136342元。来显飞请求被告支付逾期付款的损失16335元（从2015年1月24日到2015年4月24日），来显飞与郭树梅签订的合同中未约定如何计算违约金，应按

国基建设集团有限公司承包了豪德原平分公司新建原平豪德汇通文化商贸物流园区第一期建设3#、4#楼工程。郭树梅为国基建设集团有限公司在新建原平豪德汇通文化商贸物流项目部的负责人。来显飞与郭树梅签订的一份《建设工程施工劳务承包合同》，该行为应视为郭树梅的职务行为，且工程款、工人工资的支付也是由项目部直接付给来显飞，故国基建设集团有限公司应支付来显飞拖欠工程款，被告郭树梅不再承担清偿责任。被告国基建设集团有限公司、郭树梅辩称工程没有经过验收，不予给付来显飞工程款。郭树梅与来显飞在2014年8月16日签订的协议书中第三条，明确验收后进行工程结算，2015年1月24日郭树梅作为项目部负责人为来显飞出具了工

山西省忻州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）晋09民终724号上诉人（原审被告）:国基建设集团有限公司。住所地：太原市旱西关街**号旱西关**号商户楼401。法定代表人：郭长林，该公司执行董事。委托代理人：包立彦，山西北岳律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：来显飞，男，1984年11月4日出生，汉族，陕西省旬阳县桂花乡花坪村人，现住太原市。委托代理人：王华丽，山西真强律师事务所律师。委……