承揽合同纠纷 （2019）浙07民终4909号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。对于浩创公司将其承包的金华市蓝田玉和缘工程项目中的铝合金门窗等项目交由美福门业加工厂承揽的事实，以及施工过程中因不可归责于双方的第三方原因导致停工且至今未能复工等事实，双方当事人均无异议。本案双方的主要争议在于浩创公司支付剩余加工报酬的条件是否成就及报酬数额如何计算等问题。工程停工后，双方于2018年2月10日达成一份《协议》，其中有关“如在2018年6月30日前无法复工的，……甲方将在2018年9月底向乙方结清工程款”、“该项目铝合金面积暂800平方……”等内容，据其文义并结合条款所处的合同语境，应理解为双方已针对工程无法复工情形下如何结算工程款进行了约定，其中单价的计算并不区分内扇是否已经安装，该约定对浩创公司具有约束力。如按照浩创公司的理解，在整个工程项目无法复工情形下需另行丈量门窗加工面积、区分内扇是否安装并在此基础上结算价款的话，则双方无需在该份《协议》中载明面积、单价及造价等内容，故对浩创公司主张的需经计算已加工部分的面积后再支付加工报酬的相关答辩意见，不予采纳。考虑到双方在签订《协议》时确未明确具体的加工面积，并使用了“暂800平方

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。对于浩创公司将其承包的金华市蓝田玉和缘工程项目中的铝合金门窗等项目交由美福门业加工厂承揽的事实，以及施工过程中因不可归责于双方的第三方原因导致停工且至今未能复工等事实，双方当事人均无异议。本案双方的主要争议在于浩创公司支付剩余加工报酬的条件是否成就及报酬数额如何计算等问题。工程停工后，双方于2018年2月10日达成一份《协议》，其中有关“如在2018年6月30日前无法复工的，……甲方将在2018年9月底向乙方结清工程款”、“该项目铝合金面积暂800平方……”等内容，据其文义并结合条款所处的合同语境，应理解为双方已针对工程无法复工情形下如何结算工程款进行了

浙江省金华市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）浙07民终4909号上诉人（原审被告）：浙江浩创建设工程有限公司，住所地浙江省金华市婺城区宾虹路置信大厦**，统一社会信用代码：91330701337061204P。法定代表人：胡志川，执行董事。委托诉讼代理人：鲍晓华，浙江创欣律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：金华市金东区美福门业加工厂，住所，住所地浙江省金华市金**多湖街道上古井社区仁芳……