建设工程施工合同纠纷 （2018）闽04民终102号

工程超期费用是在工程正常使用超过合同约定的期限计算的费用。林金东提供的工程量计算单王小明拒不确认是否是其施工员许鲁标制作，在一审法院要求王小明回去核实，但王小明至今未否认不是其施工员许鲁标制作，可推定该工程量计算单上的工程量是由施工员许鲁标所计算，根据施工员许鲁标制作出具的工程量计算单，涉案的部分为6902.28平方米。涉案的工程2013年8月11日开始施工，根据施工日志记载：2015年1月30日通知林金东明天起拆外脚手架屋面至四层楼，且2015年1月30日仍有洗瓷砖，可认定实际使用至2015年1月份，共使用17个月，扣除协议约定的使用工期9个月，实际超期时间8个月。故工程超期费用为6902.28平方米×3元每月每平方米×8个月=165654.72元。2015年2月份至2015年8月份的经济损失，综合考虑脚手架未拆除原因、工程超期费用未结算支付的原因、双方当事人的过错程度等因素，酌情支持经济损失为每个月5000元，共7个月。创邦公司作为一个建筑企业，明知建筑行业严禁他人挂靠企业从事建筑活动，仍然让没有资质的王小明挂靠在其名下承建工程建设，违反了法律的规定，因此，创邦公司应对王小明尚欠工

王小明、林金东建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

福建省三明市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）闽04民终102号上诉人（一审被告）：王小明，男，1963年8月14日出生，汉族，住福建省沙县。被上诉人（一审原告）：林金东，男，1963年8月24日出生，汉族，住福建省福州市台江区。委托诉讼代理人：林驰（系林金东的儿子），男，1991年8月14日出生，汉族，住福建省福州市台江区。一审被告：福建创邦建筑工程有限公司，住所地福建省沙县城西北路24……