承揽合同纠纷 （2019）赣0121民初3321号
裁判要旨
本案属于涉及非标准设备的定作承揽合同纠纷，原告与被告火箭公司签订的《非标设备定制采购合同》属于双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的禁止性规定，双方存在合法有效的承揽合同法律关系。 本案争议的焦点在于被告火箭公司是否存在根本违约，即原告熊仁福所主张的法定解除权是否成立？ 根据双方签订的《非标设备定制采购合同》约定，被告火箭公司应在收到原告支付的定金后60个工作日内完成设备的制造生产并通知原告预验收，在预验收合格五个工作日内，原告应向被告火箭公司支付剩余所有货款。 本案中，原告支付定金的时间为2016年12月15日，被告火箭公司在2017年3月9日通知原告预验收，并未超过合同约定的60个工作日；原告也支付了剩余货款120000元，说明原告在预验收设备时并未对设备相关技术参数及设计等持有异议。 被告火箭公司在原告预验收通过后，在合理期间内通过物流向原告发出了设备，虽然设备在运输过程中发生损坏，但被告火箭公司也及时通知了原告并协商重新发货；此外，双方签订的合同也没有约定设备应达到原告处的具体时间；故原告主张被告火箭公司严重逾期交货缺乏足够的事实依据，本院不予采纳。 本院也认为，原告
摘要
熊仁福与广州火箭液压机械制造有限公司、刘谅俊承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江西省南昌县人民法院民 事 判 决 书(2019)赣0121民初3321号原告（反诉被告）：熊仁福，男，汉族，1972年8月31日生。 身份证住址：江西省南昌市新建区。 委托代理人：芦祎萍、琚家芳，江西朗秋律师事务所律师。 被告（反诉原告）：广州火箭液压机械制造有限公司。 住所地：广州市黄埔区沙涌长荣大街40号220房。 统一社会信用代码：91440101347475718E。 法定代表人：刘谅俊……