承揽合同纠纷 （2018）粤0112民初6434号
裁判要旨
平安公司与锐越嘉公司之间存在承揽合同关系，由平安公司向锐越嘉公司定制设备。 《中华人民共和国合同法》第六十条第一款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。” 依照平安公司与锐越嘉公司签订的《2t/h食用菌基料自动包装线定制合同》的约定，锐越嘉公司应在合同签订并收到定金后3个月（含节假日）交货，定金为60%的货款（即27万元）。 平安公司已于2018年1月16日支付了27万元定金，故锐越嘉公司应于2018年4月16日前交付案涉设备。 锐越嘉公司至今仍未交付，已构成逾期交货。 根据平安公司与锐越嘉公司的诉辩，双方的争议焦点为：案涉设备逾期交货是因何原因。 关于案涉设备逾期交货的原因问题。 平安公司主张案涉设备的设计图纸、技术参数、技术方案均是由锐越嘉公司拟定，因原技术方案及图纸无法满足合同约定的情况，锐越嘉公司派人重新实地考察平安公司现场后，主动提出增加六项补菌设备，但其仍未能完成交货。 锐越嘉公司辩称系因平安公司描述生产经验的过程数据不准确，且多次变更工艺要求，导致未能按期完成交货。 本院认为，首先，从定制合同约定的内容来看，双方之间订立的是定作合同，即承揽人将自己的原材料制成符合
摘要
湖南平安三农科技有限公司与广州市锐越嘉专用设备制造有限责任公司承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0112民初6434号原告（反诉被告）：湖南平安三农科技有限公司，住所地湘潭市雨湖区金塘湾平安路12号。 法定代表人：陈重新，该公司董事长。 委托诉讼代理人：何跃武，男，1980年9月15日出生，该司职员。 委托诉讼代理人：王羿，湖南湘晋律师事务所律师。 被告（反诉原告）：广州市锐越嘉专用设备制造有限责任公司，住所地广州市黄埔区埔南路63号……