建设工程施工合同纠纷 （2019）皖1204民初5261号
裁判要旨
一、关于原被告双方是否存在违约，合同是否应当解除的问题。 关于原告阜阳市颍泉区日月花铭种植专业合作社是否违约支付工程款，通过本案的举证质证及发问，被告均认可目前工程钢构未完成，遮阳网也未安装，而通过原被告双方合同约定的付款方式看，钢构安装完毕时，原告工程款才应付至350万元，而通过庭审查明，被告丁淮涛认可还有2栋小棚未开始建造，而且该工程部分钢构也未完工。 通过银行转账记录载明，原告已支付380万元工程款至被告账户，被告也认可收到380万元工程款的事实，显然原告支付工程款并不存在违约的情形。 被告阜阳市三泰工程有限公司违反建筑施工合同约定的竣工时间，再次签订补充协议后，被告仍然未能按照合同约定施工，至今工程未完工交付，构成根本性违约。 原告要求解除合同的诉讼请求应依法得到支持。 被告阜阳市三泰工程有限公司辩称环保导致工程延期交付，未提交证据且未明确需要扣减的期限，不予采信。 原告阜阳市颍泉区日月花铭种植专业合作社与被告阜阳市三泰工程有限公司因要承建工程，签订建筑施工合同及补充协议，合法的合同关系应当受到法律的保护，合同对双方均具有约束力。 被告阜阳市三泰工程有限公司违反合同约定，致使原
摘要
阜阳市颍泉区日月花铭种植专业合作社与阜阳市三泰工程有限公司、丁淮涛等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省阜阳市颍泉区人民法院民 事 判 决 书（2019）皖1204民初5261号原告：阜阳市颍泉区日月花铭种植专业合作社，住所地安徽省阜阳市颍泉区中市街道办事处中北社区海孜寨西侧，统一社会信用代码：93341204MA2RH80XXP。 法定代表人：凡灯雨，该合作社理事长。 委托诉讼代理人：王春丽，安徽风采律师事务所律师。 被告：阜阳市三泰工程有限公司，住所地安徽省阜阳市颍州区颍州南路84号，统一……