装饰装修合同纠纷 （2021）津02民终2260号

博柏公司起诉要求赛邦公司、中饰南方公司、富海公司支付装修工程款、返还装修工程保证金，因此本案系装饰装修合同纠纷。博柏公司与赛邦公司之间签署的《天津中南君悦府5#住宅楼户内及公区精装修工程分包合同》因存在违法转包的情况，故该合同无效。因富海公司、中饰南方公司、博柏公司就上述合同中约定的工程共同签署了会议记录表，故各方应当按照会议记录表的内容履行各自的义务。该会议记录表中赛邦公司对于工程款不存在给付的义务，故对于原告主张赛邦公司支付工程款的诉讼请求法院不予支持。因该会议记录表中明确载明，分包班组收到工程款后，应立即用于支付农民工工资，并于两日内提供工人工资收款证明文件至富海公司及中饰南方公司。如分包班组未及时提供，富海公司有权将后续批次工程款支付时间顺延。本案中，原告未提交将中饰南方支付给其的工程款支付给农民工的收款证明文件，故不能证实其已经履行了会议记录表中约定的义务，因此富海公司及中饰南方公司有权将支付工程款的时间顺延。因原告与赛邦公司签订的合同无效，根据合同法规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产应当予以返还，因此博柏公司依据该合同向赛邦公司支付的合同保证金应予以退还。赛邦公

博柏公司起诉要求赛邦公司、中饰南方公司、富海公司支付装修工程款、返还装修工程保证金，因此本案系装饰装修合同纠纷。博柏公司与赛邦公司之间签署的《天津中南君悦府5#住宅楼户内及公区精装修工程分包合同》因存在违法转包的情况，故该合同无效。因富海公司、中饰南方公司、博柏公司就上述合同中约定的工程共同签署了会议记录表，故各方应当按照会议记录表的内容履行各自的义务。该会议记录表中赛邦公司对于工程款不存在给付的义务，故对于原告主张赛邦公司支付工程款的诉讼请求法院不予支持。因该会议记录表中明确载明，分包班组收到工程款后，应立即用于支付农民工工资，并于两日内提供工人工资收款证明文件至富海公司及中饰南方公司。如分

天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2021）津02民终2260号上诉人（原审原告）：石家庄博柏装饰工程有限公司，住所地河北省石家庄市新华区联盟路西三庄村西三庄西区F23栋2单元202。法定代表人：王思远，总经理。委托诉讼代理人：李江波，河北冀华律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：石家庄赛邦装饰工程有限公司，住所地河北省石家庄市长安区建华北大街7号建华城市广场A座1301室。法定代表人：郭……