装饰装修合同纠纷 (2017)冀1024民初1657号
裁判要旨
原告双安驾校与被告嘉明龙鑫公司签订《香河县双安驾驶学校装修工程施工合同》后,被告嘉明龙鑫公司组织人员对涉案工程进行装饰装修,双方之间形成装饰装修合同关系,该合同合法有效,双方均应按照合同约定全面履行自己的义务。 根据原告提交的通知、初验记录、初验复查、补充协议书及鉴定机构出具的鉴定意见书、维修方案等证据,可证实被告未按合同约定日期向原告交付质量合格的装修工程,系违约,应承担采取补救措施、赔偿损失等违约责任。 原告主张被告继续修复不合格工程至合格工程,因被告对涉案工程质量不合格部位进行多次修复、整改后仍存在问题,且原、被告双方因此发生争议,被告拒绝继续修复,故应以被告承担修复费用为宜。 经鉴定,涉案装修工程质量不合格部位重做或修复工程造价为321678.76元,此款应由被告承担,因鉴定而支出的鉴定费合计67500元亦应由被告承担。 原告主张被告支付延期交工违约金1189500元,经本院审查,涉案工程于2014年12月18日投入使用,虽然被告延期交工,但在嘉明龙鑫公司施工过程中,原、被告双方对合同约定的部分装修项目进行了多次变更,工程量发生变化,且被告在装修完工后对原告提出的质量问题进行整
摘要
香河县双安机动车驾驶员培训学校与北京嘉明龙鑫建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
河北省香河县人民法院民 事 判 决 书(2017)冀1024民初1657号原告:香河县双安机动车驾驶员培训学校。 住所地香河县双安路孙小营村北。 经营者:王志刚,男,汉族,1975年10月1日出生,河北省香河县康宁区人。 系该校校长。 委托诉讼代理人:张雪冬,香河县淑阳镇光明法律服务所法律工作者。 被告:北京嘉明龙鑫建筑装饰工程有限公司。 住所地北京市丰台区马连道高楼村****。 法定代表人:吴龙……