承揽合同纠纷 （2019）冀1127民初902号
裁判要旨
原、被告均用以证明自己诉讼主张的《设备订购及安装合同》是双方真实意思表示，合法有效，各方均应依约履行各自的义务。 由于被告（反诉原告）没能在约定期限内完成设备安装及调试，在延长工期后仍没能够将设备调试后交工的情况下，双方于2017年9月18日签订了《协议书》，该协议甲方为绿之春公司、乙方为高建华，主要内容是：“双方于2017年5月2日签订的煤改新能源（应是设备订购及安装合同所涉设备），经多次调试失败告终。 经双方友好协商，乙方于2017年9月18日与甲方终止调试合同，乙方承诺赔偿甲方经济损失160000元。 如有违反上述协议一切后果均有乙方承担。 乙方收回所有的设备，做新设备用”。 该协议应是双方为解除《设备订购及安装合同》所作的约定，协议内容应是双方考虑各方面因素后形成的，所以，双方均应按约定履行各自义务，做好解除合同的善后工作。 关于原告（反诉被告）的诉讼请求：因被告（反诉原告）未按《协议书》的约定支付赔偿款，原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）支付因违约造成损失的赔偿款合理合法应予以支持。 关于被告（反诉原告）要求原告（反诉被告）返还设备的反诉请求，因原、被告签订的《协议书》
摘要
苏州绿之春环保新能源有限公司与高建华承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省景县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀1127民初902号 原告（反诉被告）：苏州绿之春环保新能源有限公司，住所地：苏州市吴江区松陵镇鲈乡南路162号26号商住一层。 社会统一信用代码：91320509MA1N5WPP82。 法定代表人：徐先强，总经理。 委托诉讼代理人：吴宝磊，河北凌坤律师事务所律师。 被告（反诉原告）：高建华，男，1979年6月30日出生，汉族，住所地：景……