建设工程分包合同纠纷 （2019）陕0423民初690号

原告提交的几份证据时间均为2018年7月份以后，通过被告李某某提交的通话录音，原告在此之前已经不向被告供料，且由于甲方不付款处于停工状态，非李某某违约在先，故对原告提交的2、3、4号证据，本院不予采信。 原告对被告提交的1、2、4号证据的真实性无异议，本院对真实性予以确认；被告提交的结算单，原告质证不予认可，但其未能在法庭规定的期限内提供书面说明，说明被告所干工程量、工程内容以及单价及其不认可的工程由谁完成，本院对被告计算的工程量予以确认；被告提交的情况说明，欲证明双方增加合同外的施工内容，从情况说明中可以体现，本院予以确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年7月29日，原告裕华建筑（即甲方）与被告李某某（即乙方）签订《二次结构砌筑工程分项承包合同书》，约定乙方承包花李丝路田园小镇一号驿站、二号驿站主体的二次结构范围内的所有工序（包工不包料），工程面积为12000平米。 合同第五条约定，承包价格按建筑面积计算，每平方米155元整。 另加外架搭拆每平米15元，总价170元。 合同第六条约定，1、结算时按实际完工的工程量由项目负责人签发结算书，并分栋对已完工的

陕西裕华建筑安装有限公司与李显强建设工程分包合同纠纷一审民事判决书

陕西省泾阳县人民法院民 事 判 决 书（2019）陕0423民初690号原告（反诉被告）：陕西裕华建筑安装有限公司（以下简称裕华建筑）。 法定代表人：郑某某，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘某某，公司法务。 被告（反诉原告）：李某某，男，汉族。 委托诉讼代理人：豆某某，杨某某，陕西嘉伟法律事务所律师。 原告（反诉被告）裕华建筑与被告（反诉原告）李某某建设工程分包合同纠纷一案，本院于2019年1月……