建设工程施工合同纠纷 （2019）苏1183民初1201号
裁判要旨
原告边先军无相应资质，其与被告金卓公司签订的建设工程施工合同及补充协议属无效合同。 虽建设工程施工合同无效，但涉案建设工程经竣工验收合格，故原告边先军可以向金卓公司主张参照合同约定支付工程款。 关于被告金卓公司有无逾期付款的问题。 嘉烨御花园一期工程，本院根据原告申请依法委托江苏立信建设工程造价咨询有限公司进行鉴定，并由该公司于2017年8月28日出具报告书。 根据双方合同约定，被告应当在结算审核通过一年内付至工程结算价95%，故被告应当在2018年8月28日之前付至结算价95%。 至于被告辩称的工程款在二审时仍有调整，审计价并非最终工程造价的意见。 首先，因该工程造价变更102807.28元系双方在二审时共同协商确定后进行的调整，并非对审计价的全盘否定。 其次，二审双方协商后变更部分造价，相对于审计价64142450.61元，也仅仅是局部微调整，被告不能仅仅以价格微调整而整体拒付进度款。 最后，涉案工程经法院委托审计后，被告已能够按照审计价支付进度款至95%，即使可能存在诉讼最终确认工程价款，也不影响被告在支付最后工程款的尾款时进行相应扣减或追偿。 综上，本院对被告该辩论意见，不予
摘要
1201边先军与江苏金卓建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省句容市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏1183民初1201号 原告：边先军，男，1971年8月13日出生，汉族，住浙江省诸暨市。 被告：江苏金卓建设工程有限公司，住所地南京市玄武区徐庄软件园苏园路****。 法定代表人：王黎明，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：李花，江苏民中律师事务所律师。 原告边先军与被告江苏金卓建设工程有限公司（以下简称金卓公司）建设工程施工合同纠纷……