合同纠纷 （2016）黔23民终534号

双方争议的焦点为本诉中原告是否全部履行合同约定的义务，被告是否应支付原告尚欠工程款625000元及利息，是否支付补助搬迁补偿费120000元。被告提起返还800000元的反诉主张，因未按规定缴纳诉讼费用，亦未向本院申请办理诉讼费用的缓、减免手续，其反诉主张不在本案中解决。原、被告签订储量核实及勘查合同后，原告按协议内容完成核实及勘查，并取得贵州省国土资源厅矿产资源储量评审备案证明，完成了合同规定义务。根据矿产勘查项目野外验收意见书中确认原告钻探施工进为1425米，按合同约定被告应支付原告工程款1425000元，被告已付800000元，现应支付合计为625000元，但在原告逾期履行合同过程中，合同中规定2011年5月20日完成野外施工，原告完成时间是2011年7月，在合同第7条中规定了对完成野外施工时间超期的责任，原告按约定承担总额不超过总合同价款的10%的违约金，原告在辩论（代理词）中认可其愿承担合同总价款的10%的违约金，应从支付的工程款中扣除。对提交报告送审时间，贵州省国土资源厅发布对被告延长预留区范围申请的黔国土资矿管涵[2012]38号文件，在作出煤矿兼并重组工作方案未经省人民

双方争议的焦点为本诉中原告是否全部履行合同约定的义务，被告是否应支付原告尚欠工程款625000元及利息，是否支付补助搬迁补偿费120000元。被告提起返还800000元的反诉主张，因未按规定缴纳诉讼费用，亦未向本院申请办理诉讼费用的缓、减免手续，其反诉主张不在本案中解决。原、被告签订储量核实及勘查合同后，原告按协议内容完成核实及勘查，并取得贵州省国土资源厅矿产资源储量评审备案证明，完成了合同规定义务。根据矿产勘查项目野外验收意见书中确认原告钻探施工进为1425米，按合同约定被告应支付原告工程款1425000元，被告已付800000元，现应支付合计为625000元，但在原告逾期履行合同过程中，合

贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2016）黔23民终534号上诉人（原审原告）贵州省煤田地质局一四二队。住所：贵州省六枝特区平寨镇朝阳路。法人代表人：雷忠林,系该队队长。委托代理人江小龙、卢意,贵州鼎尊律师事务所律师。代理权限：特别授权。上诉人（原审被告）安龙县龙山邱家湾煤矿。住所:贵州省安龙县龙山镇柿花坪村法定代表人：颜学庆，系该矿出资人。上诉人（原审被告）颜学庆，男……