建设工程施工合同纠纷 （2018）浙03民终4036号

伍晓剑与东阳三建公司签订的《钢管脚手架包工包料分项工程承包合同补充协议书》系双方的真实意思表示，协议内容未违反法律、行政法规的强制性规定，双方均应遵照履行。伍晓剑已履行施工义务，东阳三建公司应当及时支付相应款项。伍晓剑主张的工程余款333053.9元（3330539元×10%）与延误费用余款1124171.01元（1686256.52元÷60%×40%），根据双方合同的约定以及已生效的（2016）浙0305民初597号民事判决书，伍晓剑该诉讼请求合理，予以支持。伍晓剑诉请的拆除脚手架延误费用事项，符合客观实际，在工程延迟造成材料租赁等费用增加的情况下，拆除脚手架所需时间的延误费用如不计算，显不合理。故东阳三建公司以合同约定包搭包拆为由，辩称不存在拆除延误费用，不予采纳。伍晓剑将拆除2#3#5#楼与2#3#5#楼以外的脚手架延误费分别确定为44140.83元（14713.61㎡×3元/㎡×1个月）与478624.68元（39885.39㎡×3元/㎡×4个月），结合双方《外架拆除协议》及拆除结算时奖励等事

浙江省东阳第三建筑工程有限公司、伍晓剑建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

浙江省温州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙03民终4036号 上诉人（原审被告）：浙江省东阳第三建筑工程有限公司，住所地：浙江省东阳市振兴路**，统一社会信用代码：91330783147520035D。 法定代表人：楼正文，董事长。 委托诉讼代理人：夏加良，浙江望舟律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：伍晓剑，男，1978年5月24日出生，汉族，住湖北省武穴市。 委托诉讼代理人……