建设工程施工合同纠纷 （2019）渝0117民初2665号
裁判要旨
依法成立的合同，受法律保护。 本案原告协谦公司与被告天宁公司签订的《消防工程劳务承包协议书（重庆市合川区北新·御龙湾一期工程）》，系双方当事人的真实意思表示，该合同的内容不违反法律、法规的强制性规定，合法、有效，当事人应当按照合同的约定履行义务。 本案审理中，协谦公司与天宁公司一致认可涉案工程新增配电箱部分天宁公司应给付协谦公司劳务费125000元，本院对此予以确认。 工程新增配电箱对应的工程价款1645314.62元，在计算协谦公司其他劳务费时应从天宁公司与蕴丰公司的结算款中扣除。 关于协谦公司主张的因停工待料等导致人工工资损失111300元、开孔费48150元是否应由天宁公司承担的问题。 根据承包协议“关于工程内容以及乙方应根据施工实际情况考虑承包风险，如出现工期停工、缓建或设计变更调整，乙方应自行调整，不可因此向甲方索赔补偿”的约定，协谦公司主张以上内容均在承包协议约定的范围内，该费用不应单独计算，故本院对协谦公司的主张不予支持。 关于27份工程现场签证单的签证款246900.50元是否应由天宁公司另行支付协谦公司的问题。 该27份签证单系协谦公司与天宁公司的签证，签证的内容系双
摘要
重庆市协谦消防工程有限公司与重庆天宁消防有限责任公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
重庆市合川区人民法院民 事 判 决 书（2019）渝0117民初2665号原告：重庆市协谦消防工程有限公司，住所地重庆市南岸区花园路街道丹龙路10号1幢8层8号，统一社会信用代码91500108327769057U。 法定代表人：陈远刚，该公司总经理。 委托诉讼代理人：陈海君，重庆丽达律师事务所律师。 委托诉讼代理人：周婷，重庆丽达律师事务所律师。 被告：重庆天宁消防有限责任公司，住所地重庆市渝北……