合同纠纷 （2021）豫01民终9229号
裁判要旨
《中华人民共和国民法典》第五百二十六条规定：当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。原告未按约定支付工程款，构成违约，被告可以主张先履行抗辩权。原告要求被告支付逾期交工违约金128600元，证据不足，该院不予支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。涉案工程未经竣工验收，原告已经擅自使用，因此原告以涉案工程与图纸不符为由要求被告修复、整改除地基基础工程和主体结构质量以外项目的诉讼请求，法律依据和证据均不足。河南永安房屋安全鉴定有限公司出具的《司法鉴定报告》认定涉案车间主体结构安全性存在安全隐患，并建议采取可靠措施进行处理。原告虽然逾期支付工程款，但被告仍然应当保证工程的质量。因此该部分的鉴定费用，应当由被告承担。原告可以要求被告对主体结构承担
摘要
《中华人民共和国民法典》第五百二十六条规定：当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。原告未按约定支付工程款，构成违约，被告可以主张先履行抗辩权。原告要求被告支付逾期交工违约金128600元，证据不足，该院不予支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
正文（节选）
河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫01民终9229号上诉人（原审原告）：郑州中建建材机械设备有限公司，住所地郑州市二七区侯寨乡盆刘社区。法定代表人：师庆中，该公司经理。委托诉讼代理人：陈海峰，河南基策律师事务所律师。委托诉讼代理人：李晓豪，河南基策律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：河南金鼎建工集团有限公司，住所地郑州航空港经济综合实验区八岗办事处庙后村东头001号。法……