房屋拆迁安置补偿合同纠纷 (2017)冀01民终505号

案号
(2017)冀01民终505号
法院
河北省石家庄市中级人民法院
案由
房屋拆迁安置补偿合同纠纷
年份
2017
地域
河北省石家庄市
裁判日期
2017-02-21

裁判要旨

原、被告2011年8月31日签订的《大谈村拆迁安置补偿协议书》是当事人真实意思表示且符合相关法律规定,该协议合法有效,本院予以采信。双方当事人应按照协议约定履行义务。该协议书约定原告方采取自行过渡方式,被告按每月2300元付给原告过渡费,从协议签订日期开始计算,过渡期暂定为三年。原告取得旧房验收合格证即可领取1年的过渡费27600元。所余过渡费于一年后每半年领取一次,过渡费发放至大谈村委会公示交房之日止。大谈村的纯农拆迁户和本市居住的拆迁户享受拆迁优惠政策,每月发放补贴3000元,按季度发放,自签订协议之日起至公示交房之日止。本案中,原告于2011年8月31日与被告签订《大谈村拆迁安置补偿协议书》,并于2011年12月1日将被拆迁房屋交付被告,领取大谈旧村拆迁房屋交验单。其过渡期应为2011年8月31日至2014年8月14日。2015年4月20日、4月27日,被告与大谈村委会召开关于大谈回迁区工程增减项目沟通会及关于大谈回迁区工程改造专题会议,双方协定对回迁楼增加室内地砖及墙面砖,工期合理顺延两个月,交房日期确定为2015年10月31日。过渡费统一暂发至2015年8月31日第一批回迁房

摘要

原、被告2011年8月31日签订的《大谈村拆迁安置补偿协议书》是当事人真实意思表示且符合相关法律规定,该协议合法有效,本院予以采信。双方当事人应按照协议约定履行义务。该协议书约定原告方采取自行过渡方式,被告按每月2300元付给原告过渡费,从协议签订日期开始计算,过渡期暂定为三年。原告取得旧房验收合格证即可领取1年的过渡费27600元。所余过渡费于一年后每半年领取一次,过渡费发放至大谈村委会公示交房之日止。大谈村的纯农拆迁户和本市居住的拆迁户享受拆迁优惠政策,每月发放补贴3000元,按季度发放,自签订协议之日起至公示交房之日止。本案中,原告于2011年8月31日与被告签订《大谈村拆迁安置补偿协议

正文(节选)

河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)冀01民终505号上诉人(原审被告):东胜房地产开发集团有限公司(原河北东丽房地产开发有限公司),住所地石家庄市长安区平安北大街158号紫晶苑1号楼25层,组织机构代码78405023-2。法定代表人:石焕敏,公司执行董事。委托诉讼代理人:王计春,河北融辰律师事务所律师。委托诉讼代理人:张园园,河北融辰律师事务所律师。被上诉人(原审原告):陈……