建设工程分包合同纠纷 （2021）苏02民终1047号

因王仁祥并无建设工程施工资质，其与蓝徽公司签订的GRC安装合同应属无效。本案合同虽然无效，但王仁祥施工的安装工程已完工并验收使用，蓝徽公司也未提出质量异议，故王仁祥对其完成的工程有权向蓝徽公司主张工程款，但王仁祥在审理中申请撤回对蓝徽公司的起诉，法院经审查予以准许，并另行作出裁定，故对王仁祥提出的本诉诉请，法院不再继续审理。关于蓝徽公司提出的反诉请求，因王仁祥实际完工时间明显迟于合同约定的时间，而王仁祥对于逾期竣工提出的抗辩意见又缺乏依据，故王仁祥应当承担逾期竣工的违约责任；逾期竣工期间应当从合同约定的完工时间2016年7月25日起算，至实际完工时间2016年9月30日止，关于违约金标准，因本案合同无效，所以合同约定的违约金计算方式不能作为依据，而蓝徽公司也未能举证证明因逾期竣工给其公司造成的实际损失，故可参照逾期付款利息的计算方式，即按银行同期贷款利率标准计算本案逾期竣工违约金，根据王仁祥实际完成的工程量201588.2元（55元/平方米×3665.24平方米），据此计算违约金金额为1632元。据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条，《最高人

因王仁祥并无建设工程施工资质，其与蓝徽公司签订的GRC安装合同应属无效。本案合同虽然无效，但王仁祥施工的安装工程已完工并验收使用，蓝徽公司也未提出质量异议，故王仁祥对其完成的工程有权向蓝徽公司主张工程款，但王仁祥在审理中申请撤回对蓝徽公司的起诉，法院经审查予以准许，并另行作出裁定，故对王仁祥提出的本诉诉请，法院不再继续审理。关于蓝徽公司提出的反诉请求，因王仁祥实际完工时间明显迟于合同约定的时间，而王仁祥对于逾期竣工提出的抗辩意见又缺乏依据，故王仁祥应当承担逾期竣工的违约责任；逾期竣工期间应当从合同约定的完工时间2016年7月25日起算，至实际完工时间2016年9月30日止，关于违约金标准，因本

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏02民终1047号上诉人（原审原告、反诉被告）：王仁祥，男，1977年10月3日生，汉族，住安徽省天长市。委托诉讼代理人：陈庆松，安徽事茂律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：上海蓝徽建筑工程有限公司，住所地上海市青浦区练塘镇章练塘路588号G-142室。法定代表人：丁峰，该公司董事长。委托诉讼代理人：王**，上海达贤律师事务所律师。……