建设工程合同纠纷 （2014）漯民四终字第551号

原审中双方均提交了2011年1月25日的计算表，该计算表内容包括本案建设工程总价、应扣的质量保修金、已付工程款、应扣税款、本案讼争的扣除合同总价的10%的违约金及应支付款等内容，该计算表加盖有河南天桥建设工程公司单位印章及其法定代表人江河签名核实，河南天桥建设工程公司虽质证认为该计算表违背其真实意思但未行使撤销权又无其他证据证明的情况下，且河南天桥建设工程公司确实存在违约逾期竣工、在杨庆发诉其与漯河市东润房地产开发有限责任公司及第三人樊土岗建设工程纠纷一案中认可与漯河市东润房地产开发有限公司完成结算，该计算表应认定为双方对合同约定工程项目结算的依据，应认定为河南天桥建设工程公司在违约后同意承担违约责任并支付违约金，双方完成结算。关于漯河市东润房地产开发有限公司的逾期付款行为是否有合理事由，是否属于违约行为，是否应该承担违约责任。因河南天桥建设工程公司只是主张漯河市东润房地产开发有限公司逾期付款工期应顺延并未请求漯河市东润房地产开发有限公司承担违约责任，原审对漯河市东润房地产开发有限公司的逾期付款行为是否属于违约行为不作认定并无不当，河南天桥建设工程公司如认为漯河市东润房地产开发有限公司

原审中双方均提交了2011年1月25日的计算表，该计算表内容包括本案建设工程总价、应扣的质量保修金、已付工程款、应扣税款、本案讼争的扣除合同总价的10%的违约金及应支付款等内容，该计算表加盖有河南天桥建设工程公司单位印章及其法定代表人江河签名核实，河南天桥建设工程公司虽质证认为该计算表违背其真实意思但未行使撤销权又无其他证据证明的情况下，且河南天桥建设工程公司确实存在违约逾期竣工、在杨庆发诉其与漯河市东润房地产开发有限责任公司及第三人樊土岗建设工程纠纷一案中认可与漯河市东润房地产开发有限公司完成结算，该计算表应认定为双方对合同约定工程项目结算的依据，应认定为河南天桥建设工程公司在违约后同意承担

河南省漯河市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）漯民四终字第551号上诉人（原审原告）：河南天桥建设工程公司。住所地：漯河市召陵区解放路中段***号。法定代表人：江河，经理。委托代理人：彭汝豪，公司员工。被上诉人（原审被告）：漯河市东润房地产开发有限公司。住所地：舞阳县舞泉镇张家港路与舞北路交叉口。法定代表人：黄亚琴，经理。委托代理人：赵国汉，公司员工。委托代理人：付士杰，河南华表律师事务所……