建设工程合同纠纷 （2016）皖12民终字第300号

尚艺公司、程晨晨签订的建筑装饰工程合同是双方真实意思表示，双方应当按照合同内容全面履行各自义务。依照法律规定，建设工程未经验收竣工，发包人实际使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。程晨晨自认其在2014年9月13日开始使用该房屋，视为该工程已竣工。尚艺公司要求程晨晨支付剩余工程款116888元符合法律规定，予以支持。尚艺公司未按期完工是事实，但因双方在合同中并未约定逾期完工的责任承担方式，对程晨晨辩称尚艺公司因违约在先可以免除其支付工程款不予采信；程晨晨辩称尚艺公司并未将工程完工，因尚艺公司不认可且程晨晨提供的证据无法证明其自己实施了后期工程的施工，不予采信；程晨晨辩称因尚艺公司停工等导致程晨晨延期开业，尚艺公司装修不合格，质量存在问题，程晨晨可以另案主张权利。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：被告程晨晨于本判决生效之日起十日内支付原告安徽尚艺建筑装饰工程有限公司工程款116888元；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义

尚艺公司、程晨晨签订的建筑装饰工程合同是双方真实意思表示，双方应当按照合同内容全面履行各自义务。依照法律规定，建设工程未经验收竣工，发包人实际使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。程晨晨自认其在2014年9月13日开始使用该房屋，视为该工程已竣工。尚艺公司要求程晨晨支付剩余工程款116888元符合法律规定，予以支持。尚艺公司未按期完工是事实，但因双方在合同中并未约定逾期完工的责任承担方式，对程晨晨辩称尚艺公司因违约在先可以免除其支付工程款不予采信；程晨晨辩称尚艺公司并未将工程完工，因尚艺公司不认可且程晨晨提供的证据无法证明其自己实施了后期工程的施工，不予采信；程晨晨辩称因尚艺公司停工等导致

安徽省阜阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）皖12民终字第300号上诉人（一审被告）：程晨晨，住阜南县。被上诉人（一审原告）：安徽尚艺建筑装饰工程有限公司，住所地安徽省阜南县。法定代表人：孙永进，该公司负责人。委托代理人：马树强，该公司员工。上诉人程晨晨因与被上诉人安徽尚艺建筑装饰工程有限公司（以下简称尚艺公司）建设工程合同纠纷一案，不服安徽省阜南县人民法院（2015）南民一初字第030……