建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁04民终1699号
裁判要旨
被告委托中平建公司对工程造价进行审核时，即将该审批表复印件提供给中平建公司，结合审核报告中注明的审核开始时间及结束期，可以确认该审批表非系被告主张的时间段用章，且被告对该审批表亦应是持认可态度的，故本院对被告关于该审批表的质证意见不予采信，对该审批表予以采信。一审法院认为,本案的焦点问题有三个，一、原告是否存在工期违约；二、原告是否存在质量违约；三、发票的开具是否系付款的前提条件。关于第一个焦点问题，本案所涉工程于2013年10月16日开工，于2014年12月10日竣工，历时421天，比合同约定的350日超出71日。原告就该超出的71日，向监理单位提出工程延期申请，该申请获得监理单位及被告审核同意。故对于被告关于原告存在工期违约，要求按合同约定扣除5%的违约金这一辩称依法不予支持。二、原告是否存在质量违约。原、被告签订合同时约定质量等级为优良，且还约定如达不到合同规定的单位工程优良标准的，发包人扣留该单位工程价款的5%。本案中，原告主张工程系依据的国家强制性标准即《煤矿井巷工程质量验收规范》进行的验收和质量等级评定，因该验收规范不存在优良标准，故质量等级只能评定为合格；如依据《煤矿井巷
摘要
华煤集团有限公司、山东省武所屯生建煤矿建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省枣庄市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)鲁04民终1699号上诉人（原审原告）：华煤集团有限公司。住所地：吉林省长春市高新区创誉街***号。法定代表人：安钢，董事长。委托诉讼代理人：石瑞清，山东银河星律师事务所律师。上诉人（原审被告）：山东省武所屯生建煤矿。住所地：山东省枣庄滕州市姜屯镇。法定代表人：王清悦，董事长。委托诉讼代理人：马云涛，男，1958年4月1日出生，该煤矿法律顾问。……