承揽合同纠纷 （2018）赣08民终1466号
裁判要旨
其一，消防未能通过验收，系因学校未建设水泵房所致，而非原告的原因所致。其二，水电安装工程已经界埠中心小学使用近2年时间，电路及生活用水均已正常使用近2年时间，被告未能举证证明原告完成的水电工程存在质量问题。其三，根据界埠中心小学与宜春市荣城建筑工程有限责任公司签订的《建设工程施工合同》中工程款支付的约定，工程完成经验收合格后付至合同价的70%。现被告已获得了70%的工程款，工程已经预验收，可以认定现在水电安装工程已经达到了《建设工程施工合同》中约定的工程完成经验收合格的情形。被告根据《建设工程施工合同》的约定已获得了70%的工程款，却以工程未经验收为由拒付原告的工程款，明显自相矛盾。综上所述，被告以工程未验收为由拒付原告工程款的辩称主张，本院不予采信。原告要求被告支付工程款符合法律规定，本院予以支持。原告未能提供证据证明工程完成经验收合格的具体时间，故原告要求被告支付逾期付款利息，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条之规定，判决：一、被告习海林应在判决生效后十日内支付原告朱海涛、段保根工程款60000元；二、驳回原告朱海涛、段
摘要
习海林、朱海涛承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
江西省吉安市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）赣08民终1466号上诉人（一审被告）：习海林，男，1971年5月26日出生，汉族，新干县人，住新干县。被上诉人（一审原告）：朱海涛，男，1965年10月12日出生，汉族，新干县人，住新干县。被上诉人（一审原告）：段保根，男，1968年8月27日出生，汉族，新干县人，住新干县。以上两被上诉人共同委托代理人：孙翠，新干县惠民法律服务所法律工作者,……