劳务合同纠纷 (2018)粤01民终10070号

案号
(2018)粤01民终10070号
法院
广东省广州市中级人民法院
案由
劳务合同纠纷
年份
2018
地域
广东省广州市
裁判日期
2018-06-19

裁判要旨

李泽阳将涉案项目分包给易勇施工,易勇已完成相应项目的施工,双方经结算确认李泽阳尚欠款项为127260元,且李泽阳也同意支付该笔款项,因此,对易勇要求李泽阳支付劳务报酬127260元的请求,原审法院予以支持。对于停工期间的损失,易勇要求停工期间按每人每天300元的标准计算误工费。原审法院认为,双方并未就此有过约定,但结合(2017)粤01民终19342号案已经判决烽扬公司向李泽阳支付了误工费10万元的事实,及易勇班组的人数情况,原审法院酌定李泽阳向易勇支付误工费30000元。案涉工程停工,李泽阳应当向易勇支付停工期间的伙食费。至于伙食费标准,生效的(2017)粤01民终19342号判决已经确认按每人每天50元的标准计算,故李泽阳应当按此标准向易勇支付伙食费。涉案项目停工时间为2016年6月14日至2016年7月30日,停工天数为47天,应支付的生活费为70500元(50元/人/天×47天×30人)。对于易勇诉讼请求中的合理部分,原审法院予以支持,对超出部分,原审法院不予支持。对于款项的利息,因易勇与李泽阳双方并未对款项的支付时间进行约定,因此,利息应以227760元(127260元+30

摘要

李泽阳、易勇劳务合同纠纷二审民事判决书 劳务合同纠纷

正文(节选)

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)粤01民终10070号上诉人(原审被告):李泽阳,男,1987年出生,汉族,住广东省广州市天河区。委托代理人:黄海平、邓伟华,均为广东金海圣律师事务所律师。被上诉人(原审原告):易勇,男,1973年出生,汉族,住四川省岳池县。委托代理人:杜紫明,广东富颂达律师事务所律师。原审第三人:广州市烽扬置业有限公司。住所地:广东省广州市花都区。法定代表人……