建设工程合同纠纷 （2017）粤01民终19342号
裁判要旨
烽扬公司将涉案工程发包给李泽阳施工，因李泽阳是没有建筑工程施工资质的自然人，李泽阳与烽扬公司之间签订的《劳务施工承包合同》因违反法律的强制性规定而无效。上述合同虽然无效，但李泽阳对案涉工程进行了施工，已经双方结算确认工程款为1876985.25元，且烽扬公司也同意按此金额支付工程款。因此，李泽阳要求烽扬公司支付工程款的请求，予以支持。李泽阳与烽扬公司对于烽扬公司已经支付工程款的数额各执一词，双方争议的款项主要是李某收取的款项111300元，对于2016年4月29日烽扬公司认为李某收取的现金30000元，烽扬公司认为收据已遗失未提交证据证明，对于其他款项，烽扬公司并未提交证据证明李某收取款项得到了李泽阳的授权且李泽阳对李某收取款项不予确认，因此，对于烽扬公司认为李某收取工程款111300元的陈述，不予采信。一审法院认定烽扬公司已经支付的款项为783000元。因此，烽扬公司还应当向李泽阳支付的工程款为1093985.25元（1876985.25元-783000元）。对于停工期间的误工损失，案涉工程因烽扬公司的原因停工，烽扬公司应当向李泽阳支付停工期间的损失，至于损失的标准，池柳桃在工程施工
摘要
李泽阳、广州市烽扬置业有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤01民终19342号上诉人（原审原告）：李泽阳，男，1987年10月19日出生，汉族，住广州市天河区。委托诉讼代理人：黄海平，广东金海圣律师事务所律师。委托诉讼代理人：邝伟文，广东金海圣律师事务所律师助理。被上诉人（原审被告）：广州市烽扬置业有限公司。住所地：广州市花都区新华街荔红南路**号之七、之八。法定代表人：林小珠，执行董事。委托诉讼代……