建设工程施工合同纠纷 （2019）黑民申907号
裁判要旨
正泰公司无充分证据证实张芝川的晚交工行为与八五二农场拒绝回收福泰祥和小区存在必然因果关系，八五二农场也并不必然按照1980元每平方米的价格对楼房进行回收,故驳回正泰公司的诉讼请求。 正泰公司又以张芝川主体工程质量不合格，并且只部分履行了协议，中途退出施工现场，造成项目晚交工两年，给其公司造成损失3868899.52元为由向本院申请再审，但并未提交充分有效证据证明其主张。 且在张芝川诉正泰公司建设工程施工合同纠纷一案中，已对正泰公司反诉要求张芝川给付2011年10月30日至2013年11月1日每天5000元的延期误工损失368.5万元的诉讼请求予以驳回。 如正泰公司对该判决不服可依法主张权利，而不应变换理由另行起诉主张误工损失3868899.52元。 综上，正泰公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第五项规定的情形。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：驳回黑龙江红兴隆农垦正泰房地产开发有限公司的再审申请。 审判长 陈伟华审判员 付 峰审判员 宣
摘要
黑龙江红兴隆农垦正泰房地产开发有限公司、张芝川建设工程施工合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书
正文（节选）
黑龙江省高级人民法院民 事 裁 定 书（2019）黑民申907号再审申请人（一审原告、二审上诉人）：黑龙江红兴隆农垦正泰房地产开发有限公司，住所地双鸭山市友谊县红兴隆管理局局直3委祥和小区****。 法定代表人：刘浩，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘磊，男，该公司员工。 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：张芝川，男，1960年8月21日出生，汉族，兴垦建筑安装有限公司项目经理，住佳木斯市前进区……