建设工程施工合同纠纷 （2018）皖04民终396号
裁判要旨
发包人华中公司与承包人凯源公司签订的相关协议均系双方真实意思表示，且不违反法律强制性规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。关于本案本诉部分，评判如下：针对华中公司第一项诉讼请求，一审判决认为：根据双方约定，案涉工程工期为630日历天，案涉工程于2010年6月2日开工，于2011年6月22日暂停施工7日，于2013年6月9日竣工验收，历时1096日历天，凯源公司逾期达466日历天。根据双方于2010年1月15日签订的《协议书》约定，凯源公司每推迟一天工期，发包方每日扣罚承包方2000元，凯源公司应当按照约定支付华中公司相应的违约金。凯源公司于2013年6月9日将案涉房屋交付华中公司，导致华中公司延期向购房者交付房屋，凯源公司应按照双方约定赔偿华中公司相应损失。华中公司要求凯源公司承担违约金864000元及迟延交房损失61369元，于法有据，依法予以支持。凯源公司对该项诉讼请求的辩解，本院评判如下：关于诉讼时效问题，案涉工程于2015年12月31日经专业审计定审金额为60927730元，华中公司于2016年11月3日向本院提起诉讼并未超过诉讼时效。关于施工许可证问题，施工许可证作为行
摘要
淮南华中置业有限公司、安徽凯源建设集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省淮南市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)皖04民终396号上诉人（一审原告、一审反诉被告）：淮南华中置业有限公司，住所地安徽省淮南市田家庵区洞山西路98号，统一社会信用代码913404006808180839。法定代表人：王世清，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：吴雷，该公司法律顾问。委托诉讼代理人：程龙兵，该公司员工。上诉人（一审被告、一审反诉原告）：安徽凯源建设集团有限责任……