建设工程施工合同纠纷 （2018）新01民终565号
裁判要旨
经查，2012年6月1日，燕华公司挂靠海兰公司与一田公司签订了《建设工程施工合同》，2013年6月26日，该工程实际交付，2014年投入使用至今。2015年1月，燕华公司诉至法院要求一田公司和海兰公司共同支付拖欠的工程款1,031,398.4元，并退还履约保证金33.8万元。一田公司针对燕华公司的主张发表抗辩意见，认为涉案工程存在延期交付的情形，燕华公司构成违约应当承担违约责任，依照合同约定履约保证金不予退还。一田公司的抗辩意见是主张以违约金抵销履约保证金。根据《最高人民法院》第十三条第八项规定，下列事项之一，人民法院应当认定与提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力：（八）在诉讼中主张抵销。一田公司对履约保证金的抗辩属于法律规定的诉讼时效中断的情形。一审法院以一田公司的诉讼请求超过法律规定的诉讼时效为由径行驳回一田公司要求燕华公司、海兰公司支付逾期竣工违约金的诉讼请求，属认定基本事实不清。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项之规定，裁定如下：一、撤销乌鲁木齐市米东区人民法院（2017）新0109民初1979号民事判决；二、本案发回乌鲁木齐市米东区人民法院重审。上诉人一田
摘要
新疆一田农业机械制造有限公司与新疆燕华钢结构工程有限公司、海兰建设管理集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 裁 定 书（2018）新01民终565号上诉人（原审原告）：新疆一田农业机械制造有限公司，住所地乌鲁木齐市米东区。法定代表人：余建国，该公经理。委托诉讼代理人：马丽芳，新疆四维律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：新疆燕华钢结构工程有限公司，住所地新疆乌苏市。法定代表人：张浩，该公司执行董事。委托诉讼代理人：闫世荣，新疆国法律师事务所律师。被上诉人（原……