建设工程分包合同纠纷 （2016）内06民终553号

合同约定“乙方向甲方交纳100万元安全、质量保证金，100万元工期保证金，总计200万元的工程保证金”，合同中没有定金条款的约定，2012年5月22日原告退场时向被告送达一份工程联系单，主要内容为：致江都建设集团东胜泰宝大酒店项目部：我公司于2012年4月8日接到贵公司通知，开工日期将推迟一个月，至2012年5月21日没接到贵公司确定开工日期，我公司多次交涉，贵公司不以正面回答，以各种原因推迟，现工程处称停工期间、开工时间不确定，我公司提出几点，望贵公司及时解决：一、根据工程停工、开工时间不确定，去年交贵公司工程定金壹佰万元整应及时退还我公司……”，被告对此不认可，该联系单系原告单方作出，被告未确认签字，合同约定被告收取保证金，没有证据显示双方将保证金转化为定金，合同第七条中对于保证金的退还时间与节点进行了约定，关于定金，《中华人民共和国合同法》第一百一十五条规定，当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

合同约定“乙方向甲方交纳100万元安全、质量保证金，100万元工期保证金，总计200万元的工程保证金”，合同中没有定金条款的约定，2012年5月22日原告退场时向被告送达一份工程联系单，主要内容为：致江都建设集团东胜泰宝大酒店项目部：我公司于2012年4月8日接到贵公司通知，开工日期将推迟一个月，至2012年5月21日没接到贵公司确定开工日期，我公司多次交涉，贵公司不以正面回答，以各种原因推迟，现工程处称停工期间、开工时间不确定，我公司提出几点，望贵公司及时解决：一、根据工程停工、开工时间不确定，去年交贵公司工程定金壹佰万元整应及时退还我公司……”，被告对此不认可，该联系单系原告单方作出，被告

鄂尔多斯市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）内06民终553号上诉人（原审原告）重庆市欧亚建筑劳务有限公司，住所地重庆市江津区。法定代表人朱内军，该公司总经理。委托代理人付玉广，内蒙古赫扬律师事务所律师。上诉人（原审被告）江苏江都建设集团有限公司，住所地江苏省扬州市。法定代表人张玉柏，该公司董事长。委托代理人张建宇。委托代理人施安。上诉人重庆市欧亚建筑劳务有限公司（以下简称欧亚公司）因与上……