装饰装修合同纠纷 （2019）冀10民终5929号

依法成立的合同对当事人具有法律约束力，双方均应按照合同约定履行。对于原告吴庆英与被告陈具省签订的施工合同，工程量已完成大部分，现双方均同意解除合同，予以准许。对于涉案房屋的装修工程存在安装中央空调增项，安装中央空调一般需要三个步骤：预埋电线，安装室内外机-吊顶装修-安装面板，中央空调本身的安装工期并不长，长的是要在安装过程中加上与装修配合的时间，被告陈具省的确在装修过程中和安装中央空调人员多次沟通，从而造成开工时间的延后，对此被告陈具省并无过错，因此原告其主张仅仅依据被告开工证的日期而认为被告延误工期的观点证据不足，不能成立。对于装修工程中存在的被告使用的地漏为不合格装修材料问题，被告陈具省作为施工方，违反诚信原则，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法，此项地漏施工费用300元应当在剩余工程款中扣除。案涉房屋确有部分工程量未完工，对该部分损失双方均不申请鉴定，结合合同标的金额及客观事实，应在原告应给付剩余工程款中扣除，酌定扣除工程款8000元。吴庆英主张的租房费损失

依法成立的合同对当事人具有法律约束力，双方均应按照合同约定履行。对于原告吴庆英与被告陈具省签订的施工合同，工程量已完成大部分，现双方均同意解除合同，予以准许。对于涉案房屋的装修工程存在安装中央空调增项，安装中央空调一般需要三个步骤：预埋电线，安装室内外机-吊顶装修-安装面板，中央空调本身的安装工期并不长，长的是要在安装过程中加上与装修配合的时间，被告陈具省的确在装修过程中和安装中央空调人员多次沟通，从而造成开工时间的延后，对此被告陈具省并无过错，因此原告其主张仅仅依据被告开工证的日期而认为被告延误工期的观点证据不足，不能成立。对于装修工程中存在的被告使用的地漏为不合格装修材料问题，被告陈具省作

河北省廊坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀10民终5929号 上诉人（原审原告、反诉被告）：吴庆英，女，1976年1月5日出生，汉族，住河北省廊坊市固安县。 被上诉人（原审被告、反诉原告）：陈具省，男，1977年11月2日出生，汉族，户籍地山东省单县，现住河北省固安县。 委托诉讼代理人：王静，廊坊市广阳区爱民道通顺法律服务所法律工作者。 被上诉人（原审被告）：北京建安嘉业装饰有限……