承揽合同纠纷 （2010）浙嘉民申字第31号

申请再审人建成公司与被申请人恒峰厂之间合同“如工艺不符合要求、印花错误或不能如期交货，卖方必须将220000个手提袋货款全数归还买方，并向买方支付货款总金额的30%作为违约金”之规定系在因恒峰厂的违约行为而致使建成公司不能实现合同目的情况下适用。本案中，恒峰厂已履行了部分合同，交付了75800个定作物给建成公司，且对转发的部分业务也提供大部分原材料，建成公司也同意并接受了该定作物和转发的原材料，因此恒峰厂延期交货行为不适用该合同上述规定。现建成公司以恒峰厂违反该合同上述规定而要求其退还预付款和支付合同标的30%的违约金的诉讼请求不能成立。对恒峰厂延期交货给建成公司产生的额外运费应由恒峰厂承担。由于定作物外发，建成公司因防止损失扩大而支出的材料运输费，也应由恒峰厂负担。至于建成公司对于外商客户的赔款，超出了恒峰厂订立合同时的预见，因此建成公司要求恒峰厂赔偿其对外商损失的请求不能成立。对于建成公司主张已交付的价款、支付的印花费、加工缝子的价款以及其他原材料费，不属于损失范围，应由建成公司与恒峰厂在定作价款中结算。原审认定事实清楚，适用法律正确。综上，申请再审人的再审申请理由不能成立。依照《

申请再审人建成公司与被申请人恒峰厂之间合同“如工艺不符合要求、印花错误或不能如期交货，卖方必须将220000个手提袋货款全数归还买方，并向买方支付货款总金额的30%作为违约金”之规定系在因恒峰厂的违约行为而致使建成公司不能实现合同目的情况下适用。本案中，恒峰厂已履行了部分合同，交付了75800个定作物给建成公司，且对转发的部分业务也提供大部分原材料，建成公司也同意并接受了该定作物和转发的原材料，因此恒峰厂延期交货行为不适用该合同上述规定。现建成公司以恒峰厂违反该合同上述规定而要求其退还预付款和支付合同标的30%的违约金的诉讼请求不能成立。对恒峰厂延期交货给建成公司产生的额外运费应由恒峰厂承担。

浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 裁 定 书（2010）浙嘉民申字第31号申请再审人（一审原告）：南通建成培训咨询有限公司。法定代表人：赵绍云。委托代理人：章国樑。委托代理人：葛卫华。被申请人（一审被告）：嘉兴市港区恒峰服饰厂。代表人：王中妹。被申请人（一审被告）：胡嘉健。申请再审人南通建成培训咨询有限公司（以下简称建成公司）因与被申请人嘉兴市港区恒峰服饰厂（以下简称恒峰厂）、胡嘉健承揽合同纠纷一案……