买卖合同纠纷 （2018）豫03民终3946号
裁判要旨
《洛阳正大国际广场暨市民中心项目东地块5#、7#楼超高层外幕墙工程裙楼石材采购供货协议》、《洛阳正大国际广场东地块5#、7#楼超高层裙房石材采购补充协议》是各方当事人真实意思表示，且未违反法律规定，对各方当事人均有法律约束力，当事人应当按照合同约定，全面履行合同义务。关于正大置业公司辩称六泉公司延期交付复合石材构成违约，由于在上述协议中双方仅约定了石材的名称、规格、数量及交货时间，对于复合石材的具体规格未进行约定，远大铝业公司作出的（蜂窝板）石材提料单对规格设定70余种，数量由240㎡调整为48.78㎡，要求六泉公司供货，是对上述协议内容的变更，正大置业公司、六泉公司对此未能达成一致意见，故六泉公司不构成违约。目前六泉公司就复合石材已明确表示无法供货，正大置业公司诉求解除《洛阳正大国际广场暨市民中心项目东地块5#、7#楼超高层外幕墙工程裙楼石材采购供货协议》，符合法律规定，予以支持。对于正大置业公司辩称六泉公司已供石材存在色差，由于合同约定石材货到现场后三天内由甲方、乙方及监理单位共同验收合格，正大置业公司未在约定的检验期内提出质量异议，故对此辩称不予采信。该供货协议解除后，六泉公司已
摘要
洛阳正大置业有限公司、河南六泉装饰材料有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫03民终3946号上诉人（原审被告、反诉原告）：洛阳正大置业有限公司，住所地：河南省洛阳新区牡丹大道以北开阳花园**101。法定代表人：李绍祝，系该公司董事长。委托诉讼代理人：王志光，河南永晖律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：河南六泉装饰材料有限公司。。住所地：河南省洛阳市西工区凯旋路**壹品瀚景**605法定代表人：李保国，系……