建设工程施工合同纠纷 (2019)桂0521民初1476号
裁判要旨
证据1具有真实性、合法性、关联性,可证明原告在2018年1月16日将涉案的工程交由合浦供电局进行竣工检验,合浦供电局于2018年1月19日验收合格。 证据2具有真实性、合法性、关联性,可证明合同约定的由被告提供的630kVA箱变,被告于2017年9月12日向原告提供。 本院经审理查明如下事实:2017年8月18日,以原告为乙方(施工单位)与以被告为甲方(建设单位)签订《电力工程施工合同》,合同约定:由原告负责施工被告发包的北海永诚利公司配电工程;工程项目结算方式为总价包干,箱变设备由被告提供,其他全部包干;工程工期:箱变到场时间为9月1日,工程9月15日内竣工交验收;工程合同价为140000元(含税),该工程合同价属不可调价格;工程款支付与结算方式:安装完工经合浦供电局验收合格且正式送电后7个工作日内(不含待电接火时间),被告支付原告工程款133000元,总造价5%余款作为保质金,待一年保质期满后被告一次性付清余款;违约责任:原告如不能如期交工送电,并办理好相关用电手续的,每逾期一天,应按每天1000元向被告赔偿违约金;如因被告提供的设备材料不能按时到场或其他原因影响进度,工期顺延;
摘要
广西鑫宏泰电气工程有限公司与北海永诚利电子科技有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
广西壮族自治区合浦县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)桂0521民初1476号 原告(反诉被告):广西鑫宏泰电气工程有限公司,住所地:广西北海市重庆路嘉悦大厦A座十三楼02室。 统一社会信用代码:91450500680114748D。 法定代表人:洪绍庆,总经理。 委托诉讼代理人:冯超,广西先导联合(海城)律师事务所律师。 被告(反诉原告):北海永诚利电子科技有限公司,住所地:广西合……