承揽合同纠纷 （2018）苏0509民初13908号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第二百五十九条规定，承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。 定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同。 根据绿叶公司和汇一公司的约定，汇一公司负有为绿叶公司施工人员办理出国务工签证的义务，在绿叶公司派遣施工人员两次前往工程现场施工后，汇一公司未能再为绿叶公司施工人员办理出国务工签证，致使绿叶公司无法派遣施工人员继续施工。 绿叶公司催告无果，有权依据上述规定解除双方之间的承揽合同。 绿叶公司和汇一公司对工程约定有技术参数，汇一公司称绿叶公司实施的工程存在质量问题，可以在完工后以约定的技术参数为标准认定。 绿叶公司和工程业主方无直接的法律关系，即便业主方以存在质量问题为由拒绝向汇一公司发放邀请函，汇一公司也并不能因此免除其向绿叶公司承担的办理施工人员出国务工签证的义务，不影响绿叶公司享有的解除权。 本案的争议焦点之二为，绿叶公司的损失金额。 绿叶公司主张的损失包括：1.材料费5995232元；2.人工费1143858元；3.签证等公司产生的误工费、交通费损
摘要
13908江苏绿叶净化科技有限公司与湖南汇一制药机械有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
文书内容苏州市吴江区人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0509民初13908号原告：江苏绿叶净化科技有限公司，住所地江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝滨河北路。 法定代表人：叶新，总经理。 委托诉讼代理人：沈红英，江苏恒渊律师事务所律师。 被告：湖南汇一制药机械有限公司，住所地湖南省长沙高新区火炬城M0组团7楼。 法定代表人：罗国强，董事长。 委托诉讼代理人：贺团涛，湖南天恒健律师事务所律师。 ……