承揽合同纠纷 （2019）黔0326民初1157号
裁判要旨
申学兵将其所需修建的房屋主体工程交给申洪，并签订《建房合同》，双方已构成承揽关系。 根据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”、第九十四条第一款第二项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务”、第二百五十一条“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同”、第二百五十九条“承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。 定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同”的规定，申洪在为申学兵修建房屋主体工程中，因四楼涉嫌超层违章建筑依法被强制拆除，至此申洪才停止施工，并要求申学兵协助对1-3层未完成工程量进行施工完成，但申学兵却要求申洪继续施工，且对具体施工时间不作明确的确定。 申学兵的要求具有不确定因素，应认定为不履行协助义务，故申洪有权解除合同并要求支付劳动报酬。 对于申学兵在第二次庭审中称，对于房屋修建是否超层超高，施工人申洪应当清楚，房屋涉嫌
摘要
申洪与申学兵承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
贵州省务川仡佬族苗族自治县人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0326民初1157号原告：申洪，男，1979年4月5日出生，仡佬族，贵州省务川自治县人，住务川自治县。 委托诉讼代理人：徐强，务川自治县中心法律服务所法律服务工作者。 被告：申学兵，男，1973年7月1日出生，仡佬族，贵州省务川自治县人，住遵义市汇川区。 委托诉讼代理人：赵寿银，女，1949年12月1日出生，汉族，贵州省务川自治县……