承揽合同纠纷 （2019）桂0981民初1189号

原告卓丰公司与被告佳鑫公司签订的《建筑消防、水电系统工程安装合同》，是双方当事人的真实意思表示，该合同没违反法律、行政法规的强制性和禁止性规定，因此原告卓丰公司与被告佳鑫公司之间的承揽合同关系依法成立、有效，双方当事人均应按照合同的约定履行其权利与义务。 该合同约定工期为2017年4月20日至2018年4月20日，根据《中华人民共和国合同法》第二百五十九条：“承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。 定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同”的规定，被告佳鑫公司未能取得消防部门的《消防审查批准书》，原告卓丰公司至今无法进场施工，且被告佳鑫公司未提出工期顺延，亦未能在合理期限内履行其义务，因此要求原告卓丰公司有权提出解除合同。 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”的规定，原告卓丰公司按照合同的约定支付20万元合同履约金给被告佳鑫公司，因被告佳鑫

广西卓丰消防工程有限公司与广西北流佳鑫电子塑胶有限公司、易甲福承揽合同纠纷一审民事判决书

广西壮族自治区北流市人民法院 民 事 判 决 书 (2019)桂0981民初1189号 原告：广西卓丰消防工程有限公司，住所地广西南宁市西乡塘区科园西七路**荷塘月色**楼****。 统一社会信用代码：91450100098573973Q。 法定代表人：卢健，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：黄梓彪，广西典圣律师事务所律师。 被告：广西北流佳鑫电子塑胶有限公司，住所，住所地北流市西埌镇独岗金……