合同纠纷 （2019）新01民终1551号

本案的争议焦点是德标哈密分公司及德标公司是否应当承担按照协议向丁正军赔偿损失的责任。丁正军与德标哈密分公司签订的《建设工程项目内部承包合同》违反国家强制性法律规定，因此该合同无效。双方于2014年8月10日签订的协议关于损失赔偿部分有效。德标哈密分公司未能提交证据证明其主张丁正军提交的证据为虚假证据的主张，对其辩解意见不予采信。德标哈密分公司是德标公司的分公司，应承担责任。丁正军要求德标哈密分公司、德标公司支付补偿款600,000元，赔偿停工、误工、待工费2,190,000元以及租赁费2,170,000元的诉讼请求予以支持。判决：一、山东德标建设有限公司哈密分公司、山东德标建设有限公司支付丁正军补偿款600,000元。二、山东德标建设有限公司哈密分公司、山东德标建设有限公司赔偿丁正军停工、误工、待工费2,190,000元。三、山东德标建设有限公司哈密分公司、山东德标建设有限公司赔偿丁正军租赁费2,170,000元。本院二审期间,当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。德标哈密分公司、德标公司举证及证明目的：证据1，《开工报告、停工报告》，证明开工、停工

本案的争议焦点是德标哈密分公司及德标公司是否应当承担按照协议向丁正军赔偿损失的责任。丁正军与德标哈密分公司签订的《建设工程项目内部承包合同》违反国家强制性法律规定，因此该合同无效。双方于2014年8月10日签订的协议关于损失赔偿部分有效。德标哈密分公司未能提交证据证明其主张丁正军提交的证据为虚假证据的主张，对其辩解意见不予采信。德标哈密分公司是德标公司的分公司，应承担责任。丁正军要求德标哈密分公司、德标公司支付补偿款600,000元，赔偿停工、误工、待工费2,190,000元以及租赁费2,170,000元的诉讼请求予以支持。判决：一、山东德标建设有限公司哈密分公司、山东德标建设有限公司支付丁正

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）新01民终1551号上诉人(原审被告)：山东德标建设有限公司哈密分公司，住所地哈密地区哈密市。负责人：张涛，该分公司经理。上诉人(原审被告)：山东德标建设有限公司，住山东省枣庄市高新区。法定代表人：周德标，该公司总经理。委托诉讼代理人：张涛，男，1968年8月28日出生，汉族，山东德标建设有限公司哈密分公司负责人，住乌鲁木齐市新市……