装饰装修合同纠纷 （2015）唐民三终字第797号

天汇装饰公司与秦渤装饰公司签订的《唐山机场航站楼、航管楼（塔）外装玻璃幕墙、铝单板幕墙施工合同》是双方真实意思表示，天汇装饰公司与秦渤装饰公司约定竣工日期为2009年8月16日。中冶京唐唐山机场工程项目经理部发出的通知及会谈纪要证明秦渤装饰公司在施工过程中确实存在施工人员不足、施工进度缓慢的问题，且为确保工期及追赶施工进度，天汇装饰公司将该合同内的部分工程分包给其他施工队施工。秦渤装饰公司实际完工时间为2009年8月25日，唐山机场航站楼、航管楼（塔）外装玻璃幕墙、铝单板幕墙工程实际完工时间为2009年9月29日。因此，秦渤装饰公司未按合同约定工期及工程量履行义务，依法应承担相应的违约责任。天汇装饰公司提供的中冶京唐唐山机场工程项目经理的对其扣罚30万元仅有函告，款项是否实际支付未提供证据证实，且秦渤装饰公司未能提供证据证明是什么原因造成工程未如期完工，根据合同履行情况及本案的实际情况，故酌定支持秦渤装饰公司支付天汇装饰公司违约金30万元。关于天汇装饰公司要求秦渤装饰公司赔偿超额人工费损失208490元等诉请，天汇装饰公司未提供相应证据予以证明其具体损失情况，理据不足，不予支持。判决如

天汇装饰公司与秦渤装饰公司签订的《唐山机场航站楼、航管楼（塔）外装玻璃幕墙、铝单板幕墙施工合同》是双方真实意思表示，天汇装饰公司与秦渤装饰公司约定竣工日期为2009年8月16日。中冶京唐唐山机场工程项目经理部发出的通知及会谈纪要证明秦渤装饰公司在施工过程中确实存在施工人员不足、施工进度缓慢的问题，且为确保工期及追赶施工进度，天汇装饰公司将该合同内的部分工程分包给其他施工队施工。秦渤装饰公司实际完工时间为2009年8月25日，唐山机场航站楼、航管楼（塔）外装玻璃幕墙、铝单板幕墙工程实际完工时间为2009年9月29日。因此，秦渤装饰公司未按合同约定工期及工程量履行义务，依法应承担相应的违约责任。天

河北省唐山市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）唐民三终字第797号上诉人（原审被告）：秦皇岛开发区秦渤装饰工程有限公司，住所地：河北省秦皇岛市海港区柳村西。法定代表人：张桂芳，该公司总经理。委托代理人：张桂霞，该公司业务经理。委托代理人：刘秀明，河北东明律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：唐山天汇建筑装饰工程有限公司，住所地：河北省唐山市大里路瑞德泽兰苑底商123-20号。法定代表人：孙……