建设工程施工合同纠纷 （2019）桂0881民初2265号

世匠公司是从事室内装饰工程设计及施工、水电设备安装等有限责任公司，其与冯庆秀签订的《预定合同》、《装饰装修工程施工合同》均是基于双方的真实意思表示，且内容不违反法律禁止性规定，合法有效，双方均应秉持诚实，恪守承诺，全面履行合同。 冯庆秀按照双方约定预付了大部分装修款后，世匠公司应按约定对合同标的进行装饰装修，但世匠公司在进行一部分装修后，未能对全屋装修完毕就停工至今，未能如期将装修成品交付给冯庆秀，已经构成违约，因此，世匠公司应承担违约责任。 关于涉案合同应否解除的问题。 世匠公司停工后没有继续为冯庆秀装修，并且在冯庆秀多方联系下，世匠公司仍无人理会，至今世匠公司已经关门停业，无人留守，世匠公司以其行为表明不履行双方签订的合同，已构成了根本违约，冯庆秀主张要求解除双方签订的《预定合同》、《装饰装修工程施工合同》应予支持。 关于违约金如何计算，应否支付滞纳金的问题。 由于世匠公司构成违约，在扣减实际装修开支后，其应将冯庆秀预付装修款的剩余部分退回给冯庆秀，冯庆秀自行要求抵减已经装修部分款7万元，大于实际装修支出款54639.5元应予允许，故世匠公司应返还163971.50元（2339

广西世匠装饰工程有限公司、冯庆秀建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

广西壮族自治区桂平市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0881民初2265号 原告：冯庆秀，女，1983年12月30日出生，汉族，住桂平市。 被告：广西世匠装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91450100MA5LA8458R，地址：南宁市友谊路48-6号17栋五层501、502、503、508、509、510号商铺。 法定代表人：彭佳玲。 原告冯庆秀与被告广西世匠装饰工程有限公……